Распоряжение от 28.10.2009 г № 1184-Р
О порядке контроля за исполнением и расторжением муниципальных контрактов в рамках строительства олимпийских объектов и выполнения мероприятий краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта»
ГЛАВА ГОРОДА СОЧИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2009 г. N 1184-р
О ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ И РАСТОРЖЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО
И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО КУРОРТА"
В целях своевременного и эффективного исполнения муниципальных контрактов, заключенных органами местного самоуправления, в целях строительства олимпийских объектов и выполнения мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723:
1.Департаменту строительства администрации города Сочи (Кожинов):
1.1.Организовать ведение Реестра муниципальных контрактов, заключенных органами местного самоуправления, с целью строительства олимпийских объектов и выполнения мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723 (далее - Реестр).
Реестр должен включать в себя следующую информацию:
- наименование мероприятий по строительству олимпийских объектов, мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" (далее - Мероприятия), сроки выполнения Мероприятий, включая промежуточные сроки;
- перечень муниципальных контрактов, заключенных во исполнение Мероприятий, с указанием точного предмета контракта, его номера, даты заключения, сроков выполнения работ по контракту, включая промежуточные;
- отметку о наличии (отсутствии) просрочки исполнения обязательств по каждому из контрактов;
- информацию о мерах, принятых в отношении лиц, допустивших просрочку исполнения муниципальных контрактов (контрагентов по муниципальным контрактам).
2.Ответственность за ведение Реестра возложить на директора департамента строительства администрации города Сочи.
3.Лицо, ответственное за ведение Реестра обязано:
3.1.Не позднее двух дней с момента просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, включенному в Реестр, в том числе просрочки промежуточных сроков выполнения контрактов:
- в письменном виде уведомить о наличии просрочки первого заместителя главы города Сочи, заместителя главы города Сочи, координирующего работу по вопросам строительства, капитального ремонта, градостроительной деятельности и инфраструктурных проектов;
- организовать совещание под председательством первого заместителя главы города Сочи с участием заместителя главы города Сочи, координирующего работу по вопросам строительства, капитального ремонта, градостроительной деятельности и инфраструктурных проектов, представителей правового управления администрации города Сочи и отраслевого (функционального) органа администрации города Сочи, являющегося муниципальным заказчиком по муниципальному контракту, иных заинтересованных лиц;
- обеспечить направление претензии лицу, допустившему просрочку выполнения обязательств по муниципальному контракту;
- обеспечить направление надлежащим образом заверенных копий муниципального контракта и иных документов, необходимых для подачи искового заявления, а также расчета неустойки (пени, штрафа) и пояснительной записки в правовое управление администрации города Сочи, а в случае, когда законом или муниципальным контрактом предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора - обеспечить направление в правовое управление администрации города Сочи документов, указанных в настоящем абзаце за три дня до окончания срока добровольного удовлетворения претензии подрядчиком (исполнителем).
3.2.В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, что подрядчик (исполнитель) по муниципальному контракту, включенному в Реестр, не приступает своевременно к исполнению муниципального контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, лицо, ответственное за ведение Реестра, письменно информировать об этом первого заместителя главы города Сочи и по его поручению обеспечивать передачу необходимых копий документов в правовое управление администрации города Сочи.
3.3.В случае системного уклонения подрядчиками (исполнителями) по муниципальным контрактам, включенным в Реестр, от исполнения своих обязательств, незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы (Прокуратуру Краснодарского края, Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю, Управление внутренних дел Краснодарского края). Решение о направлении материалов в правоохранительные органы принимается первым заместителем главы города Сочи.
3.4.Еженедельно, по средам и пятницам, направлять в электронном виде информацию, содержащуюся в Реестре, в правовое управление администрации города Сочи.
4.Правовому управлению администрации города Сочи (Бороздина):
4.1.В течение трех рабочих дней с момента получения документов, указанных в подпункте 3.1 настоящего распоряжения, обеспечивать подготовку исковых заявлений и направление их в суд (арбитражный суд), если иное не предусмотрено письменным поручением первого заместителя главы города Сочи либо протоколом совещания при первом заместителе главы города Сочи.
Срок подачи искового заявления может быть продлен первым заместителем главы города Сочи в случае необходимости истребования дополнительных документов, в таком случае исковое заявление направляется правовым управлением администрации города Сочи в срок, указанный в поручении первого заместителя главы города Сочи.
4.2.Еженедельно, по средам и пятницам, направлять в электронном виде информацию о ходе судебных процессов в отношении лиц, допустивших просрочку исполнения муниципальных контрактов, в департамент строительства администрации города Сочи с целью включения указанной информации в Реестр.
5.Правовому управлению администрации города Сочи (Бороздина), департаменту строительства администрации города Сочи (Кожинов) обеспечить неукоснительное соблюдение сроков и порядка предъявления неустойки (пени, штрафа) к подрядчикам (исполнителям), допустившим нарушение условий муниципальных контрактов, включенных в Реестр.
6.Рекомендовать финансовому управлению департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в городе Сочи (Щербинин) обеспечивать неукоснительное соблюдение законодательства об обеспечении исполнения муниципальных контрактов (залога). В случае нарушения срока возврата залога более чем на пять дней, представлять письменные объяснения на имя первого заместителя главы города Сочи с указанием причин.
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города Сочи А.Н. Рыкова.
8.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы города Сочи
А.Н.РЫКОВ